Algemene Voorwaarden
ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gedefinieerd:
1.1. “VolopZon” B.V.: de onderneming die zonnepanelen en aanverwante producten levert en installeert.
1.2. “Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met VolopZon B.V.
1.3. “Overeenkomst”: iedere wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van VolopZon B.V.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van VolopZon B.V.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door VolopZon B.V.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van VolopZon B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Een offerte is geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte 30 dagen geldig.
3.3. Ieder aanbod en elke offerte van VolopZon B.V. is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. VolopZon B.V. heeft het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.4. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.
ARTIKEL 4: PRIJZEN
4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
4.2. VolopZon B.V. heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. Reeds overeengekomen prijzen blijven ongewijzigd, tenzij er sprake is van wettelijke prijsverhogingen.
ARTIKEL 5: BETALING
5.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2. Indien de klant in gebreke blijft met tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van VolopZon B.V. onmiddellijk opeisbaar.
5.4. Betalingen geschieden als volgt: bij akkoord offerte 60% van het totale aankoopbedrag incl. BTW. Bij oplevering wordt de laatste 40% incl. BTW binnen 10 werkdagen voldaan. Bij systemen van 50 panelen of meer is de betaling 50% bij akkoord offerte, 40% bij oplevering en 10% na een Scope 12 registratie.
ARTIKEL 6: LEVERING EN INSTALLATIE
6.1. Levering van de producten geschiedt op de door partijen overeengekomen plaats en tijd.
6.2. De klant is verplicht om alle voor de installatie benodigde voorzieningen tijdig en kosteloos beschikbaar te stellen.
6.3. VolopZon B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten.
6.4. VolopZon is verantwoordelijk voor het compleet werkend opleveren van het in de offerte gespecificeerde PV-systeem op de in de offerte gespecificeerde methode. Hier kan alleen in overleg van worden afgeweken, met als redelijkerwijs noodzakelijk een schriftelijk akkoord.
6.5. VolopZon draagt zorg voor zorgvuldig werken, zodat er geen onnodige veranderingen en beschadigingen plaatsvinden aan de bestaande installaties of het dak.
ARTIKEL 7: VERANTWOORDELIJKHEDEN KLANT
7.1. De klant dient VolopZon op de overeengekomen data en tijden toegang te verlenen tot de werklocatie.
7.2. Het gebruik door andere aannemers, gebruikers of andere bouwbedrijven mag geen belemmering opleveren en geen vertraging veroorzaken bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.3. De werklocatie moet in een zodanige staat zijn dat VolopZon ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten.
7.4. VolopZon dient tijdig de mogelijkheid te krijgen te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen.
7.5. VolopZon moet op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door VolopZon B.V. gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit.
7.6. VolopZon moet vrije toegang hebben tot toiletten.
7.7. Op de werklocatie moet een ruimte beschikbaar zijn waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van VolopZon opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden.
7.8. Het dak moet zich in een conditie bevinden welke het plaatsen van panelen redelijkerwijs toelaat.
ARTIKEL 8: VERTRAGING
8.1. VolopZon streeft naar een bouwtermijn van 1 week met een uitloop van nog 1 week. Als de klant niet of niet tijdig aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft VolopZon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de klant.
8.2. VolopZon is niet aansprakelijk voor vertraging ten gevolge van temperaturen onder het vriespunt of windsnelheden boven de 5 Bft. In het geval dat door deze weersomstandigheden de veiligheid niet meer toelaat de werkzaamheden uit te voeren, wordt het project voor zo lang nodig gepauzeerd. Eventuele uitloop van de werkzaamheden wordt afgestemd met de klant.
ARTIKEL 9: GARANTIE
9.1. VolopZon garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten gedurende de in de offerte en/of op de website genoemde garantietermijn geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan VolopZon gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Voor zover er in de offerte en/of op de website geen garantietermijn wordt genoemd, geldt er een garantietermijn van 1 jaar. Indien het product of de geleverde dienst binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, zal VolopZon of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keuze het product vervangen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak zoals extreme hagel, extreme ijsvorming, windhozen, aardbevingen, kernrampen en/of niet aan VolopZon toe te rekenen ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product.
ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1. Alle door VolopZon B.V. geleverde producten blijven eigendom van VolopZon B.V. totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
10.2. De klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
11.1. De aansprakelijkheid van VolopZon B.V. is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van VolopZon B.V. wordt uitgekeerd in het voorkomende geval.
11.2. VolopZon B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
ARTIKEL 12: OVERMACHT
12.1. VolopZon B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VolopZon B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VolopZon B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
ARTIKEL 13: GESCHILLEN
13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VolopZon B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VolopZon B.V. is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
ARTIKEL 14: INTELLECTUEEL EIGENDOM
14.1. Het plan als omschreven in deze offerte blijft volledig intellectueel eigendom van VolopZon B.V., en mag niet door derden gebruikt worden voor een vergelijkbaar aanbod zonder
medeweten van VolopZon B.V. en onderlinge afstemming met VolopZon B.V.
ARTIKEL 15: WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS
15.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
15.2. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
ARTIKEL 16: BOETE BIJ VERBREKING VAN DE
OVEREENKOMST
16.1. In geval van annulering of verbreking van de overeenkomst door de klant, is de klant een boete verschuldigd van 15% van de totale aanneemsom incl. BTW. Deze boete is direct opeisbaar zonder ingebrekestelling.